옛도청 사회혁신공간 조성 전기공사

과업지시서

경기문화재단

Ⅰ		과업 개요

1. 배경 및 목적

구)경기도청 지역경제 활성화 및 경기도 문화예술정책 사업의 일환으로 문화예술의 일상을 위한 문화공간 조성

구)경기도청 제2별관 건축공사(경기도 건설본부 발주)에 따른 경기문화재단 복합공간 조성을 위한 전기공사 필요

2. 과업개요

과 업 명 : 옛)도청 사회혁신공간 조성 전기 공사

공사기간 : 착공일로부터 40일

과업내용 : 『옛)경기도청 사회혁신공간 조성』 지하 1층 복합공간, 지상 1층 진입로, 지상2층 공유공간 전기공사

❍ 옛)경기도청 사회혁신공간 지하 1층 복합공간 전기공사

❍ 옛)경기도청 사회혁신공간 지상 1층 진입로 조명 전기공사

❍ 옛)경기도청 사회혁신공간 지상 2층 공유공간 전기공사

과업성과물

❍ 준공결과물 및 관련서류 일체

가. 공사 시공 전, 중, 후 사진

나. 준공계

다. 전기공사 관련 준공 관련 서류 일체

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

3. 과업대상

옛)도청 사회혁신공간 전기공사 실시설계도서 준용

Ⅱ		과업 내용 및 범위

1. 과업현황

사 업 명 : 옛도청 사회혁신공간 조성 전기공사

사업기간 : 착공일로부터 40일

주    최 : 경기도

주    관 : (재)경기문화재단

2. 과업설계서

별첨자료 : 옛도청 사회혁신공간 전기 실시설계 도면

※ 계약업체는 경기문화재단이 제공하는 실시설계도서를 참고하여 제작하며, 설계의 변경은 불허한다. 단, 제작 과정상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의하에 수정·보완 할 수 있다.

3. 과업일반

사전협의사항

o 옛도청 사회혁신공간 조성 전기 공사일정 및 공법

o 현장설치를 위한 사전협의 및 업무사항 공유

결과보고

o 제출내용

가. 공사 시공 전, 중, 후 사진

나. 준공계

다. 전기공사 관련 준공 관련 서류 일체

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

과업범위 및 내용

o 옛도청 사회혁신공간 전기 공사

o 옛도청 사회혁신공간 전기 공사 일반시방서, 특기시방서 참조

Ⅲ		과업수행 지침

1. 일반사항

1) 계약업체는 설치과정에서 발주처 감독관의 지휘 감독을 받아 본 공사를 성실히 수행 하여야 한다.

2) 계약업체는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업 결과에 대한 전적인 책임을 진다.

3) 본 과업 수행과정에서 발생되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 과업성과의 붙임자료로 된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.

4) 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업 수행 상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 계약업체 책임 하에 성실히 수행하여야 한다.

5) 공사의 재료, 구조 및 공법 등의 상세를 나타낸 공작도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

6) 본 과업은 제시한 과업사항을 준수하고  공사일반, 특기시방서에 따른다.

2. 안전사고 예방

가. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 조치사항을 이행하여야 함.

계약업체(대상자)의 안전 및 보건 확보의무 사항

재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

나. 계약업체의 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자 등의 지정과 안전보건관리 계획서를 같이 제출하고 사업현장의 전반적인 안전․보건 문제를 책임지고 추진하도록 하여야 함.

다. 관리책임자는 안전한 과업수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계 법규를 준수하여야하며, 재단의 안전보건서약서를 작성 및 제출하여야 함.

라. 관리책임자는 안전수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고 및 손해, 법률위반, 권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여 민․형사상의 책임을 지어야 함.

마. 계약업체는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야 하며, 사업장별 납입확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 함.

바. 작업 시작 전 현장의 위험요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시하여야 하며, 그에 따른 후속조치 (보호구 착용, 안전조치 등)를 실시하여야 함

사. 공사(사업)담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지 등 필요한 지시를 할 수 있으며, 사업 중지가 된 경우에는 안전사고 발생 우려가 되었던 위해 위험 요인 등의 조건을 개선한 이후 사업을 재개하여야 함.

아. 비상 시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황 발생 시 즉시 안전한 장소로 대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는 지체없이 사업담당자에게 보고하여야 함.

3. 세부지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 즉각 해당사실을 숨김없이 알려야 하고 적법한 절차에 따라 배상 하여야 한다.

나. 계약업체는 현장대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

다. 외부시설 중 부득이 현상 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 한다.

라. 공사 시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손 시 원상 복구한다.

마. 내부 시설 세부 상세 내역은 감독자의 지시에 의한다.

4. 사업비의 청구 및 지급

계약업체는 공사를 준공한 후 비용을 청구할 수 있으며, 경기문화재단은 검수 완료 후 14일 이내 청구받은 비용을 지급하여야 한다.

5. 지도-감독-A/S 등

가. 사업의 원활한 추진을 위하여 사업추진과 관련하여 발주처는 계약업체를 지도․감독하며 계약업체는 이에 따라야 한다.

나. 계약업체는 경기문화재단에서 지정하는 자가 관계서류열람, 현장 확인, 관련자료 제출 등을 요청하는 경우 이에 응해야 한다.

6. 비밀보장의 의무

경기문화재단과 계약업체는 이 협약의 이행에 따른 상담자의 정보에 대하여 비밀을 보장하여야 한다.

7. 계약의 해지

가. 경기문화재단은 아래와 같은 사유가 발생하면 이 계약을 중도에 해지할 수 있다.

1) 계약업체가 계약 사항을 이행하지 아니하거나 위반한 경우

2) 계약업체가 사업을 수행할 능력이 없다고 경기문화재단이 인정하는 경우

나. 경기문화재단은 가항의 1번 및 2번 사유로 인하여 협약의 해지 등을 하고자 하는 때에는 사전에 계약업체에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

다. 경기문화재단은 계약업체의 귀책 사유로 인하여 계약이 해지되는 경우에는 사업 지연에 대한 손해배상을 청구 할 수 있다.

라. 계약업체의 귀책사유로 인하여 제3자로부터 손해배상 청구를 받은 경우에는 법원의 판결에 의하여 계약업체가 배상하여야 한다.

8. 권리 의무의 양도제한

계약업체는 본 약정에 관한 권리 및 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하거나 제한물권을 설정할 수 없다.

9. 성과물 제출

가. 공사 시공 전, 중, 후 사진

나. 준공계

다. 전기공사 관련 준공 관련 서류 일체

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

10. 기타

가. 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 과업수행자의 부담으로 시행한다.

나. 계약 후 과업지시서의 내용은 경기문화재단의 업무사정에 따라 변경될 수 있으며, 이로 인한 과업범위 변경은 계약당사자간의 협의로 결정한다.

다. 과업기간은 경기문화재단에서 인정하는 특별한 사유 발생 시와 사전에 담당자와 협의 동의를 제외하고는 기간을 연장할 수 없다.

라. 과업성과물은 경기문화재단의 검사를 받아야하며, 이에 필요한 자료 제출 및 보충 설명서 등의 요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다. 또한, 과업의 성과물이 과업지시서의 내용과 다르거나 미흡하여 경기문화재단에서 보완·요구가 있는 경우에는 즉시 수정·보완하여야 한다.

마. 본 과업과 관련하여 계약자가 과업 수행 과정에서 취득 또는 작성되는 산출물에 대한 소유권은 경기문화재단에 있고, 과업 수행 완료 즉시 재단에 제출하여야 한다.

바. 본 과업과 관련하여 입수된 자료는 발주자의 승인 없이 제3자에게  제공하거나 과업 목적 외에는 사용할 수 없다.

사. 본 과업과 관련하여 제작된 모든 저작물들에 대한 저작권(all right)을 경기문화재단에 양도한다.

아. 본 과업에 사용되는 이미지, 서체등은 저작물 동의 및 사용권을 득해서 사용해야하며, 이를 위반시 수행사의 책임이 있다.

자. 경기문화재단의 과업성과물 검사 시 본 용역의 성과물에 이상이 있는 경우, 수행업체는 해당 이상 부분에 대한 수정 보완 용역을 성실하게 수행하여야 한다.

차. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 계약관련 제반법규에 준한다.