2022 장애인학교 등 문화예술시설 지원사업 실내건축공사

과업지시서

지역문화교육본부 공공예술팀

Ⅰ		과업 개요

1. 배경 및 목적

2022 장애인학교 등 문화예술시설 지원을 통한 누구나 문화를 향유할 수 있는 공간조성

부천 고강초등학교(통합학급운영학교) 다목적 교실 시설개선을 통한 무장애 문화예술공간 조성

2. 과업개요

과 업 명 : 부천 고강초등학교 실내건축공사

용역기간 : 계약일로부터 1개월

과업내용 : 『2022 장애인학교 등 문화예술시설 지원사업』 부천 고강초등학교 실내건축공사

❍ 부천 고강초등학교 다목적 교실(3개실) 실내건축공사

과업성과물

❍ 준공결과물 및 관련서류 일체

3. 과업대상

부천 고강초등학교 실내건축공사

Ⅱ		과업 내용 및 범위

1. 과업현황

사 업 명 : 부천 고강초등학교 실내건축공사

사업기간 : 계약일로부터 1개월

주    최 : 경기도

주    관 : (재)경기문화재단

2. 과업설계서

별첨자료 : 부천 고강초등학교 실내건축공산조성 실시설계 도면

※ 수행사는 경기문화재단이 제공하는 실시설계도서를 참고하여 제작하며, 설계의 변경은 불허한다. 단, 제작과정상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의하에 수정·보완 할 수 있다.

3. 과업일반

사전협의사항

o 부천 고강초등학교 실내공간조성 공사일정 및 공법

o 현장설치를 위한 사전협의 및 업무사항 공유

결과보고

o 결과보고 시점 : 과업완료 후 15일 이내

o 제출내용 :

가. 공사 시공전, 중, 후 사진

나. 준공계

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

과업범위 및 내용

o 부천 고강초등학교 다목적교실 3개실 실내건축공사

o 부천 고강초등학교 실내건축 조성공사 공사일반시방서, 특기시방서 참조

Ⅲ		과업수행 지침

1. 일반사항

1) 도급자는 설치과정에서 발주처 감독관의 지휘 감독을 받아 본 공사를 성실히 수행 하여야 한다.

2) 도급자는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

3) 본 과업 수행과정에서 발생되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 과업성과의 붙임자료로 된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.

4) 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업 수행 상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임 하에 성실히 수행하여야 한다.

5) 공사의 재료, 구조 및 공법 등의 상세를 나타낸 공작도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

6) 본 과업은 제시한 과업사항을 준수하고  공사일반, 특기시방서에 따른다.

2. 안전사고 예방

가. 계약업체는 작업 착수 전 관계법규에 의한 허가 및 신고를 계약업체의 비용으로 필해야 하며, 진행 상황을 감독관에게 보고하여야 하고 완료 후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인, 허가서류 일체는 지체 없이 재단에 제출하여야 한다.

나. 계약업체는 작업현장의 관리에 있어 노동법 (중대재해처벌법, 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로보존관리규칙), 안전 관리법, 환경보전법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야하고, 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급을 관리하여야 하며 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

다. 현장 내에는 관련법규에 적합한 안전 관리자를 두어 안전사고를 예방하여야 하며, 작업도중 소음, 진동, 기타 일체의 공해로 인한 인접건물 또는 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다. 또한, 작업현장은 항상 깨끗하게 청소하고 유지하여야 하며 모든 자재 및 작업용 장비 및 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.

라. 현장대리인은 작업 진행 및 기타 일체의 작업사항에 대해서 계약업체의 책임과 의무를 대행하여야 하며 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.

마. 계약업체는 작업의 설치 변경과 관련하여 반드시 감독원의 승인을 득하고 시행하여야 하며 모든 작업완료 후, 운영 및 유지관리를 위한 필요사항을 서류로 설명ㆍ보고 하여야 한다.

바. 계약업체는 작업도중 또는 작업이 진행된 인접 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 노력하여야 하며 당해 공사와 관련하여 문제 발생 시에는 책임당사자가 부담하며, 상호책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약업체가 협의하여 결정한다.

3. 세부지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 즉각 해당사실을 숨김없이 알려야 하고 적법한 절차에 따라 배상 하여야 한다.

나. 도급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

다. 외부시설 중 부득이 연출기법 변경 시 에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 한다.

라. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손시 원상 복구한다.

마. 내부시설 세부 상세내역은 감독자의 지시에 의한다.

4. 사업비의 청구 및 지급

업체는 사업을 완료한 후 비용을 청구할 수 있으며, 경기문화재단은 검수 완료 후 14일 이내 청구 받은 비용을 지급하여야 한다.

5. 지도-감독-A/S 등

가. 사업의 원활한 추진을 위하여 사업추진과 관련하여 발주처는 계약업체를 지도․감독하며 계약업체는 이에 따라야 한다.

나. 계약업체는 경기문화재단에서 지정하는 자가 관계서류열람, 현장 확인, 관련자료 제출 등을 요청하는 경우 이에 응해야 한다.

6. 비밀보장의 의무

경기문화재단과 계약업체는 이 협약의 이행에 따른 상담자의 정보에 대하여 비밀을 보장하여야 한다.

7. 계약의 해지

가. 경기문화재단은 아래와 같은 사유가 발생하면 이 계약을 중도에 해지 할 수 있다.

• 계약업체가 계약사항을 이행하지 아니하거나 위반한 경우

• 계약업체가 사업을 수행할 능력이 없다고 경기문화재단이 인정하는 경우

나. 경기문화재단은 나항의 1번 및 2번 사유로 인하여 협약의 해지 등을 하고자 하는 때에는 사전에 계약업체에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

다. 경기문화재단은 계약업체의 귀책사유로 인하여 계약이 해지되는 경우에는 사업지연에 대한 손해배상을 청구 할 수 있다

라. 계약업체의 귀책사유로 인하여 제3자로부터 손해배상 청구를 받은 경우에는 법원의 판결에 의하여 계약업체가 배상하여야 한다.

8. 권리 의무의 양도제한

계약업체는 본 약정에 관한 권리 및 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하거나 제한물권을 설정할 수 없다.

9. 성과물 제출

가. 공사 시공전, 중, 후 사진

나. 준공계

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

10. 기타

가. 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 과업수행자의 부담으로 시행한다.

나. 용역계약 후 과업지시서의 내용은 경기문화재단-동두천시의 업무사정에 따라 변경될 수 있으며, 이로 인한 과업범위 변경은 계약당사자간의 협의로 결정한다.

다. 과업기간은 경기문화재단에서 인정하는 특별한 사유 발생 시와 사전에 담당자와 협의 동의를 제외하고는 기간을 연장할 수 없다.

라. 과업성과물은 경기문화재단의 검사를 받아야하며, 이에 필요한 자료 제출 및 보충 설명서등의 요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다. 또한, 과업의 성과물이 과업지시서의 내용과 다르거나 미흡하여 경기문화재단에서 보완·요구가 있는 경우에는 즉시 수정·보완하여야 한다.

마. 본 과업과 관련하여 계약자가 과업 수행 과정에서 취득 또는 작성되는 산출물에 대한 소유권은 경기문화재단에 있고, 과업 수행완료 즉시 공사에 제출하여야 한다.

바. 본 과업과 관련하여 입수된 자료는 발주자의 승인 없이 제3자에게  제공하거나 과업목적 외에는 사용할 수 없다.

사. 본 과업과 관련하여 제작된 모든 저작물들에 대한 저작권(all right)을 경기문화재단에 양도한다.

아. 본 과업에 사용되는 이미지, 서체등은 저작물 동의 및 사용권을 득해서 사용해야하며, 이를 위반시 수행사의 책임이 있다.

자. 경기문화재단의 과업성과물 검사 시 본 용역의 성과물에 이상이 있는 경우, 수행업체는 해당 이상부분에 대한 수정 보완 용역을 성실하게 수행하여야 한다.

차. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 계약관련 제반법규에 준한다.